Travaux de construction du Pôle de proximité de Fenouillet
Travaux de construction du Pôle de proximité de Fenouillet
-
Statut du marché : en cours d’attribution
-
Type de marché : travaux
-
Date limite de remise des offres : 22 mai 2026 à 17h00
Procédure adaptée, en application des articles L 1111-2, L 2123-1, R 2123-1, R 2123-4 à R 2123-6, R 2131-12-2°, R 2132-1 à R 2132-14 du nouveau code de la commande publique.
Marché de travaux
Les stipulations du présent marché concernent les travaux de construction du Pôle de Proximité situé : Avenue des Sports – 31150 FENOUILLET.
L’ensemble des prestations relatives au projet est réparti en 14 lots :
- Lot 01 VRD / TERRASSEMENT
- Lot 02 GROS ŒUVRE
- Lot 03 CHARPENTE BOIS COUVERTURE BARDAGE
- Lot 04 ÉTANCHEITÉ
- Lot 05 VETURE PAREMENT BRIQUE
- Lot 06 MENUISERIES EXTÉRIEURES
- Lot 07 SERRURERIE
- Lot 08 MENUISERIES INTÉRIEURES
- Lot 09 PLÂTRERIE / ISOLATION / FAUX-PLAFOND
- Lot 10 PEINTURE / NETTOYAGE
- Lot 11 REVÊTEMENT DE SOLS / FAÏENCE
- Lot 12 ÉLECTRICITÉ CFO-CFA
- Lot 13 CVC / PLOMBERIE
- Lot 14 ASCENSEUR
Les descriptions des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques particulières (C.C.T.P)
Variantes
Sans objet
Options
Sans objet
Les travaux seront attribués à des entreprises individuelles ou groupées solidaires par corps d’état qui pourront faire appel à des sous-traitants. Les marchés seront conclus pour les lots ci-dessus en une seule tranche selon le planning prévisionnel joint au dossier de consultation.
Délais du marché
Le délai d’exécution des prestations court à compter de l’ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
Pour tous les lots : 15 mois non reconductible (compris 1 mois de période de préparation et non compris l’année de garantie de parfait achèvement, sont compris les congés).
Jugement des offres
Critères de sélection des candidatures :
- Aptitude à exercer l’activité professionnelle
- Capacités techniques et professionnelles
- Capacités économiques et financières
- Absence d’interdiction de soumissionner
Critères de jugement des offres :
- Valeur technique de l’offre au vu du contenu du mémoire technique 60%
- Prix des prestations 40%
Décomposition de la note attribuée
Critère valeur technique : note ramenée sur 20
Le critère valeur technique sera décomposé en 6 sous-critères, correspondant à :
- Moyens mis en œuvre (humains et matériels) / 5
- Méthodologie et organisation spécifique / 5
- Décomposition des tâches (planning) / 3
- Démarche environnementale / 3
- Documentation et fiches techniques / 2
- Références / 2
Délai de validité des offres : 120 jours
Les dossiers seront retirés et déposés gratuitement sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON : www.klekoon.com
Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture
Unité monétaire : euro
Langue : Français
Recours : Tribunal Administratif Toulouse 68 Rue Raymond IV 31068 Toulouse.
Adresse
Mairie de Fenouillet
Place Alexandre Olives
BP 95110 – 31151 FENOUILLET CEDEX
05 62 75 89 75
Horaires
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30