Sélectionner une page

Création de 2 serres tunnel pour les Jardins du Ricotier

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Création de 2 serres tunnel pour les Jardins du Ricotier

 

  • Statut du marché : avis d’attribution

  • Type de marché : travaux

  • Date d’attribution : 7/12/2021

  • Prestataires :
    Lot 1 : SPIE BATIGNOLLES MALET

    Lot 2 : RICHEL PROJETS

Les travaux concernent :

  • création de 2 serres tunnels agricoles
  • réalisation d’un décapage et nivellement de plateforme pour les serres et petit VRD.

Lieu d’exécution : Allées du Ramier, 31150 Fenouillet

Procédure : procédure adaptée

Le présent marché est passé selon la procédure adaptée, en application des articles L 1111-2, L 2123-1, R2123-1, R 2123-4 à R 2123-6, R 2131-12-2°, R 2132-1 à R 2132-14 du Code de la Commande Publique

Le marché comporte 2 lots distincts à savoir :

  • LOT N° 01 : VRD
  • LOT N° 02 : SERRES TUNNEL

Les prestations détaillées attendues sont décrites dans les CCTP.

Variantes :
Variantes par rapport aux spécifications techniques : Aucune variante n’est autorisée.
Variantes par rapport au délai d’exécution : Sans objet

Options : Sans objet

La visite préalable du site avant la remise des offres sera obligatoire. Il y a uniquement deux visites du site programmées : Le lundi 25 octobre à 9h00 Ou le mardi 26 octobre à 9h00 en présence du responsable régie services techniques municipaux M. Gilles MESLIER Responsable régie services techniques municipaux, ou d’un représentant du Maître de l’Ouvrage.

L’attestation de visite devra obligatoirement être signée par le représentant de la Mairie de Fenouillet et jointe impérativement au dossier.

Durée :
Les délais d’exécution des travaux sont fixés à 12 semaines dont 2 semaines de préparation, dans les conditions précises de début et de fin de travaux suivant le bâtiment et les lots concernés. Ces délais et taches planifiées ne peuvent en aucun cas être modifiés.

Date prévisionnelle de démarrage des prestations : janvier 2022

Mode de dévolution :
Le marché sera conclu, selon l’offre qui sera retenue :

  • soit avec un entrepreneur unique
  • soit avec des entrepreneurs groupés solidaires, avec mandataire.

Jugement des offres 

1)  Prix des prestations apprécié selon le CDPGF, le CCTP et les Plans / 40%

2)  Valeur technique au regard du mémoire technique / 60%

  • Qualité des produits et des matériaux / 20%
  • Moyens humains, organisationnels, et matériels / 20%
  • Délai d’exécution et planning / 20%

Délai de validité des offres : 120 jours

Le délai de paiement est de 30 jours et court à partir de la date de réception de la facture

Unité monétaire : euro

Langue : français

Recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68 Rue Raymond IV 31068 Toulouse
Tél : 05 62 73 57 57 – Fax : 05 62 73 57 40
greffe.ta-toulouse@juradm.fr
http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr/ta-caa

Mode de réception candidature/offre :

Par voie électronique uniquement sur www.klekoon.com

Renseignements complémentaires :

Ils peuvent être obtenus à partir du profil d’acheteur à l’adresse www.klekoon.com dans l’espace <<Questions/Réponses>> du marché.

Adresse

Mairie de Fenouillet
Place Alexandre Olives
BP 95110 – 31151 FENOUILLET CEDEX
05 62 75 89 75

 
}

Horaires

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Pin It on Pinterest

  Aller au contenu principal